Contraloría - Dictamen N° 63563 2015

Dictamen de Contraloría concluye improcedencia de indemnización por gastos directos solicitada por contratista de obra pública, al no concurrir los requisitos legales y contractuales para su procedencia.

• Sociedad Ingeniería Construcción y Maquinarias Limitada solicitó indemnización por gastos directos en el contrato de obra pública "Conservación Periódica Camino Chocalán Cholqui", alegando demoras administrativas y restricciones medioambientales.
• La base legal para la indemnización reclamada se sustenta en el artículo 138, inciso tercero, del Decreto N° 75/2004 (Reglamento para Contratos de Obra Pública), que contempla el pago de gastos directos justificados ante atrasos no imputables al contratista.
• La jurisprudencia de la Contraloría General de la República exige, para la procedencia de la indemnización, el cumplimiento de varios requisitos: falta de entrega del terreno, omisión no imputable al contratista, retardo en el programa de trabajo, y que los gastos directos sean justifica...