Contraloría - Dictamen N° 64351 2015
Dictamen Contraloría: Procedencia de multa contractual por certificado para recepción de obra
Abstracto
La Contraloría determinó improcedente una multa de SERVIU Antofagasta a una constructora, al considerar que la demora en la entrega de un certificado de empresa sanitaria fue imputable a la inacción del servicio y no del contratista que lo solicitó oportunamente.
Resumen
- Una constructora reclamó contra una multa aplicada por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta (SERVIU) en el marco del contrato "Construcción Alimentadora Agua Potable Sectores Huáscar y Coloso", debido a la demora en la entrega de un certificado sanitario.
- La constructora argumentó que la multa era improcedente, ya que solicitó el certificado requerido para la recepción de obras el 17 de enero de 2014, previo al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, fijado definitivamente para el 18 de enero de 2014.
- El artículo 129, inciso segundo, del Decreto N°236/2002 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) establece que la Comisión Receptora suspenderá la recepción de obras si no se presentan los certificados exigidos, fijando la fecha de término de las obras para la apli...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora