Contraloría - Dictamen N° 64608 2015

Dictamen de la Contraloría analiza multas por atraso en obras públicas, determinando responsabilidades contractuales, ajustando cálculos de multas y definiendo su propia competencia.

• Reclamación de Indra Sistemas Chile S.A. contra decreto alcaldicio N° 202/5.789 de la Municipalidad de Chillán, que ratificó multas aplicadas por atraso en contratos de obra pública.
• Argumento de los recurrentes sobre falta de motivación del decreto, al no señalar razones para desestimar sus alegaciones contra las multas.
• La Contraloría considera que el análisis del Director de Obras Municipales al resolver las reposiciones integra la motivación del decreto impugnado.
• Según el punto 3 de las bases administrativas especiales, es responsabilidad del contratista la obtención de todas las recepciones (DOM, UOCT, SERVIU, etc.).
• El punto 11 de las bases administrativas especiales establece que el incumplimiento de plazos por el contratista acarreará multas, y el punto A.2 le asigna la ...