Contraloría - Dictamen N° 64619 2015
Dictamen sobre indemnización por mayores gastos generales en contratos de obra pública.
Abstracto
La Contraloría General revoca criterio regional y autoriza indemnización por mayores gastos generales en contrato de obra pública, cuando el retraso en permisos se debe a dilación estatal en la tramitación de la propiedad.
Resumen
- El contrato de obra pública "Diseño y Construcción Para Obra de Reconstrucción de Villa Cordillera. Manzanas 1, 2 y 4, Comuna de Rancagua", adjudicado a SALFA S.A., contemplaba una ampliación de plazo y el pago de mayores gastos generales.
- La Contraloría Regional había denegado la indemnización por mayores gastos generales, argumentando que el aumento de plazo no se fundaba en circunstancias especiales sino en la demora en la tramitación del permiso de edificación, citando el dictamen N° 43.624/2012.
- La solicitud de reconsideración planteó que la demora en la obtención del permiso de edificación era responsabilidad exclusiva del SERVIU por no acreditar oportunamente el dominio de los inmuebles ante la Dirección de Obras Municipales.
- Se determinó que el dictamen N° 43.624/2012, invo...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora