Contraloría - Dictamen N° 67038 2015
Dictamen Contraloría: Cumplimiento Municipal de Pronunciamientos y Responsabilidad Administrativa
Abstracto
Contraloría exige al Municipio de Providencia cumplir íntegramente el Dictamen N° 8.822/2015 sobre multas contractuales, tras constatar incumplimiento y reiterar la obligación de realizar procedimientos disciplinarios y recalcular sanciones.
Resumen
- Denuncia por incumplimiento del Municipio de Providencia al Dictamen N° 8.822 de 2015 de la Contraloría General, interpuesta por Pehuén Áreas Verdes Limitada.
- El Dictamen N° 8.822/2015 analizó multas por atraso en contrato 'Mejoramiento Parque Uruguay', concluyendo que el atraso se vinculaba a un aumento no pactado del área de ejecución.
- El Dictamen N° 8.822/2015 instruyó que se ponderara el tiempo adicional empleado por el contratista debido a aumentos de metraje para resolver sobre las multas aplicables.
- El Dictamen N° 8.822/2015 ordenó recalcular las multas, fijándolas en moneda nacional (no UTM) y no excediendo el 20% del valor total del contrato, conforme a las bases de licitación (Art. 59).
- El Dictamen N° 8.822/2015 dispuso la instrucción de un procedimiento disciplinario p...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora