Contraloría - Dictamen N° 68659 2015
Contraloría objeta liquidación de contrato por falta de antecedentes y demoras
Abstracto
La Contraloría objeta la liquidación final de contrato de obra de agua potable rural por falta de antecedentes, demoras excesivas en el proceso y recepción provisoria de obras con problemas imputables al contratista.
Resumen
- La Contraloría General se abstuvo de dar curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato "Obra de Emergencia Servicio de Agua Potable Rural Las Calderas".
- La abstención se fundamentó en la falta de antecedentes suficientes que justificaran la modificación sancionada por la resolución exenta N° 5.815, de 2012, de la Dirección de Obras Hidráulicas.
- No se acompañaron antecedentes que definieran el proyecto que finalmente se ejecutó.
- Se advirtió una excesiva demora en el proceso de liquidación del contrato.
- Se constató una excesiva demora en la emisión del acto administrativo que aprueba dicha liquidación.
- El contrato objeto de análisis finalizó el 21 de octubre de 2011.
- La recepción definitiva de las obras se efectuó el 19 de marzo de 2014.
- El artículo 166 d...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora