Contraloría - Dictamen N° 69984 2015
Rechazo indemnización mayores gastos generales en obra pública por atrasos alegados.
Abstracto
La Contraloría rechaza la solicitud de indemnización por mayores gastos generales en un contrato de obra pública, al no acreditarse que las demoras alegadas cumplan los requisitos del artículo 92 del Decreto 236/2002 para extensión de plazo.
Resumen
- Contrato de Obra Pública: Se analizan las condiciones de un contrato de pavimentación y mejoramiento vial (Avda. Pdte. Ibáñez, Puerto Montt) adjudicado por el SERVIU, con un plazo original de ejecución de 448 días corridos.
- Solicitud de Indemnización: La empresa constructora Luis Navarro S.A. solicitó reconsiderar una resolución previa, reclamando indemnización por mayores gastos generales debido a atrasos en la obra.
- Fundamento de la Reclamación: La empresa alegó que demoras en el reemplazo de un colector de aguas lluvias y en el traslado de postes eléctricos/telecomunicaciones debían dar derecho a un aumento del plazo contractual con pago de mayores gastos generales.
- Normativa Aplicable: Se invoca el artículo 92, inciso segundo, del Decreto N° 236/2002 (Bases Generales Reglamenta...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora