Contraloría - Dictamen N° 70459 2015
Contraloría rechaza pago por gastos generales en contrato de obra pública
Abstracto
La Contraloría General se abstiene de aprobar el pago de indemnización por gastos generales en un contrato de obra pública, al no ser posible verificar la justificación de la paralización y su impacto en la extensión del plazo solicitado.
Resumen
- La Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° 70.459 con fecha 03-IX-2015, el cual fue reactivado.
- El dictamen analiza un instrumento que aprueba el pago por concepto de indemnización por gastos generales en el marco del contrato denominado “Reposición de Centro de Salud Familiar Hospital de Paine”.
- La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento en cuestión, por cuanto no fue posible verificar la justificación del pago propuesto.
- Se consideró que la paralización de las obras exteriores, alegada como fundamento, no resultó ser razón suficiente para justificar un aumento de plazo de 196 días.
- Adicionalmente, no fue posible determinar el impacto de dicha suspensión en el programa de trabajo del proyecto.
- Tampoco se advierte fundamento para s...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora