Contraloría - Dictamen N° 73430 2015
Contraloría General abstiene curso a liquidación de contrato por multa injustificada
Abstracto
La Contraloría General se abstiene de aprobar la liquidación del contrato de obras públicas "Construcción Parque Ciclopaseo Integrado", por falta de justificación de una multa aplicada, debido a retrasos imputables al servicio.
Resumen
- La Contraloría General se abstuvo de dar curso a la liquidación del contrato "Construcción Parque Ciclopaseo Integrado Mapocho 42 K Etapa 1 Tramo V5", comuna de Vitacura.
- La abstención se fundamentó en la falta de justificación de una multa aplicada al contratista por incumplimiento de la programación financiera.
- Se consideró que el contratista no pudo iniciar la ejecución de las obras en su oportunidad, debido a la no tramitación del permiso municipal respectivo y la no entrega del proyecto definitivo.
- La responsabilidad por la no obtención del permiso municipal y la no entrega del proyecto definitivo recaía sobre el servicio licitante.
- Se omitió adjuntar las facturas correspondientes a los estados de pago N°s. 8 al 10, las cuales habían sido oportunamente solicitadas.
- El dict...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora