Contraloría - Dictamen N° 74472 2015
Contraloría rechaza liquidación contrato por irregularidades en reajustes y atrasos
Abstracto
La Contraloría se abstiene de aprobar liquidación de contrato de obra pública por incorrecta indexación de multas, omisión de evaluaciones técnicas, atraso injustificado y falta de actualización de pagos.
Resumen
- La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato "Conservación Periódica Av. Américo Vespucio Calzada Oriente, Sectores Km. 15,67 al Km. 19,97 y Km. 21,8 al Km. 27,3 Comunas de Peñalolén, las Condes, Vitacura y Huechuraba, Región Metropolitana".
- Se determinó que para el reajuste de la multa pagada en el estado de pago N° 12, de abril de 2014, se empleó como índice actual el relativo a noviembre de 2013, y no el correspondiente a marzo de 2014, que era el que debió aplicarse.
- No se advierte la metodología de cálculo ni la fuente de información considerada para la determinación del índice de reajuste del rubro acero.
- Se cuestiona el reajuste aplicado en el estado de pago N° 13 sobre la totalidad de la multa cancelada previam...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora