Contraloría - Dictamen N° 75081 2015
Dictamen Contraloría: Reconsideración de multa por atraso en obra pública.
Abstracto
La Contraloría rechaza la reconsideración de una multa aplicada a contratista por atrasos en obra pública, al no aportar nuevos antecedentes que justifiquen el retardo como caso fortuito o fuerza mayor.
Resumen
- La Contraloría General, mediante dictamen N° 75.081 de 2015, analizó la solicitud de reconsideración de su dictamen previo N° 30.581 de 2015.
- El dictamen previo (N° 30.581/2015) se pronunció sobre una actuación del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que dedujo una multa de la garantía de correcta ejecución del contrato denominado 'Reposición Consultorio Steeger, comuna de Cerro Navia', aprobado por resolución N° 413 de 2013.
- La multa se fundamentó en atrasos incurridos por la contratista en la ejecución de la obra.
- La solicitud de reconsideración fue presentada por Jorge Zerpa Micheletti y Andreas Wellmann, en representación de Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A.
- Los recurrentes argumentaron que el retardo en la obra era inimputable a la contratista, atribuyéndolo a ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora