Contraloría - Dictamen N° 79293 2015

La Contraloría General aborda la liquidación de un contrato municipal por uso anticipado de obras, concluyendo que los aspectos reclamados han sido subsanados, pero instruyendo al municipio a finalizar el proceso y reevaluar multas conforme a jurisprudencia.

• Dictamen de la Contraloría General N° 079293N15, emitido el 07-10-2015, aborda la liquidación de un contrato administrativo suscrito por la Municipalidad de Paine.
• El caso se origina a raíz del dictamen previo N° 28.364/2015, que determinó que la entrega anticipada al uso público de obras por parte de la Municipalidad de Paine en el contrato "Construcción Urbanización Loteo Comité de Vivienda 24 de Abril" desde enero de 2012, exime al contratista de multas por atrasos, si las faenas fueron formalmente recibidas sin observaciones.
• El dictamen N° 28.364/2015 instruyó a la municipalidad a solucionar pagos pendientes, restituir garantías, liquidar el convenio y ordenar un procedimiento disciplinario.
• Ante una reclamación sobre el incumplimiento de las instrucciones del dictamen previo,...