Contraloría - Dictamen N° 82220 2015
Contraloría rechaza ampliación de plazo con pago de gastos generales
Abstracto
La Contraloría General no dio curso a ampliación de plazo con indemnización de gastos generales en contrato de obra, por falta de justificación de los días de atraso según normativa vigente.
Resumen
- La Contraloría General se abstuvo de dar curso a un instrumento que aprueba una ampliación de plazo con derecho al pago de mayores gastos generales.
- El contrato objeto de análisis es "Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Dorsal Tramo 2A", ubicado en la comuna de Recoleta.
- La negativa se fundamenta en que no consta que los atrasos en el programa de trabajo correspondan a los 196 días que se pretenden indemnizar por mayores gastos generales.
- El derecho al pago de mayores gastos generales asociados a ampliaciones de plazo debe cumplir los requerimientos establecidos en los artículos 90 y 92 del decreto N° 236 de 2002.
- El decreto N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprueba las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios d...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora