Contraloría - Dictamen N° 87761 2015

La Contraloría General no autorizó el pago de indemnización por gastos generales en un contrato de obras públicas, al no cumplirse requisitos legales sobre aumento de plazo contractual y justificación de atrasos según el Reglamento de Contratos de Obras Públicas.

• La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso al instrumento que aprueba el pago de una suma por concepto de indemnización de gastos generales, en relación al contrato 'Restauración Muelle Salitrero Melbourne y Clark'.
• El motivo principal de la abstención es la falta de advertencia del cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 146 y 147 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.
• Se requiere específicamente que el aumento de plazo contractual no obedezca a otras causales que las previstas explícitamente en el mencionado reglamento.
• En el punto 1.4 del convenio modificatorio N° 4, se consignó que el aumento de plazo de 90 días acordado obedecía a la ejecución de obras c...