Contraloría - Dictamen N° 102895 2015

La Contraloría General rechaza solicitud de reconsideración sobre multas por atraso, obras extraordinarias y mayores gastos generales en contrato de mejoramiento Parque Colón de San Bernardo.

• Dictamen N° 102895N15, de fecha 31-12-2015, de la Contraloría General de la República, resolvió una solicitud de reconsideración sobre materias de un contrato de obras públicas.
• La solicitud de reconsideración se basó en el dictamen N° 60.158, de 2015, emitido por la misma Contraloría, respecto al contrato denominado "mejoramiento Parque Colón comuna de San Bernardo".
• El dictamen previo (N° 60.158/2015) había determinado la improcedencia de aplicar multas por atraso ante la entrega anticipada de obras al uso público, y que el municipio debía asumir el pago de obras extraordinarias no autorizadas por el GORE.
• El dictamen previo también concluyó que no se cumplieron las exigencias para el pago de mayores gastos generales alegados por el contratista.
• La Municipalidad de San Bernardo...