Contraloría - Dictamen N° 96127 2015
Dictamen Contraloría: Indemnización por Gastos Directos en Contrato de Obra Pública
Abstracto
La Contraloría se abstiene de dar curso a la aprobación de indemnización por gastos directos en un contrato de obra pública, determinando que la causal de atraso en la entrega del terreno no se configura según la normativa aplicable.
Resumen
- La Contraloría General analizó un instrumento que aprobaba el pago de indemnización por concepto de gastos directos en un contrato de obra pública.
- El contrato en cuestión corresponde a la obra denominada “Ampliación Ruta 28, Sector Cruce Ruta 5 (La Negra)-Antofagasta, Tramo Dm. 0.000,00 - Dm. 6.000,00, Región de Antofagasta”.
- La Contraloría General se abstuvo de dar curso al instrumento que dejaba sin efecto la resolución N° 45/2015 y aprobaba el pago de indemnización.
- La abstención se fundamenta en que no se configura la causal establecida en el artículo 138 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004.
- Se examinó la configuración de un atraso en la entrega del terreno como causal para la indemnización solicitada.
- Se determinó que no...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora