Contraloría - Dictamen N° 96274 2015

Contraloría reconsidera dictamen sobre diseño de obra vial, confirma justificación de paralización y término de contrato, pero acoge improcedencia de multa por atraso.

• La Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota solicitó a la Contraloría General un reestudio de lo manifestado en el dictamen N° 2.862, de 2014, que a su vez había reconsiderado parcialmente el informe de investigación especial N°7, de 2012.
• El informe de investigación especial N°7, de 2012, investigó denuncias contra la Dirección Regional de Vialidad por el cambio del proyecto licitado, paralización de obras, falta de pago y término anticipado del contrato de la obra "Conservación Periódica Ruta A-210".
• En el dictamen N° 2.862, de 2014, se determinó que diferencias en una licitación no salvadas son responsabilidad de la Administración, instruyéndose una revisión de la liquidación del contrato.
• Dicho dictamen de 2014 también estableció que la orden de paralización de obra...