Contraloría - Dictamen N° 97376 2015
Contraloría rechaza reconsideración de multas contractuales por atraso
Abstracto
La Contraloría rechaza solicitud de reconsideración de multas por atraso contractual, aplicando cláusulas de bases administrativas y ordenando recalcular las sanciones excluyendo el período posterior a la obra.
Resumen
- Dictamen N° 97.376 de 2015, de la Contraloría General de la República, rechaza solicitud de reconsideración sobre cálculo de multas contractuales por atraso.
- La solicitud de reconsideración fue interpuesta por Ricardo Fernández Gamboa, referente al dictamen N° 55.306/2015, que trataba multas por atraso en el contrato de obra "Reposición del Retén de Carabineros Choshuenco".
- El contratista alegó que los retrasos en la ejecución de las obras obedecieron a la demora de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile en la solución de los estados de pago N° 8, 9 y 10.
- La Contraloría General determinó que los planteamientos del contratista constituían una reiteración de aquellos ya ponderados previamente por la entidad de control.
- Se aplicó el punto 7.5.7 de las bases admin...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora