Contraloría - Dictamen N° 14276 2016

La Contraloría General se abstiene de aprobar la liquidación unilateral de contrato de obra pública por irregularidades en cálculo de atrasos, falta de verificación de resistencia de materiales y dilación en procesos de recepción y liquidación.

• Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento que aprueba la liquidación unilateral del contrato "Construcción edificio Cocheras Morandé 83".
• Los fundamentos de la abstención de la Contraloría General incluyen irregularidades en el cálculo de los días de atraso, la falta de verificación de la resistencia del material empleado (hormigón) y la dilación en los procesos de recepción y liquidación del contrato.
• Se cuestiona la base de cálculo de multas por incumplimiento, la cual consideró solo dos días de atraso, discrepando con los 61 días contemplados en documentación previa asociada a la resolución N° 225/2014.
• No se ha acreditado el fundamento para el pago de avance contractual sin verificar las características de resistencia del hormigón, conforme a lo exigido por el...