Contraloría - Dictamen N° 8897 2016

Contraloría rechaza pago de indemnización por gastos generales en obra pública

Abstracto

La Contraloría General se abstiene de aprobar el pago de indemnización por gastos generales en contrato de obra pública, al no acreditarse el cumplimiento de requisitos sobre aumento de plazo y modificación de proyecto exigidos por el reglamento.

Resumen

  • El presente dictamen analiza el cumplimiento de los requisitos para aprobar el pago de indemnización por gastos generales en el marco del contrato 'Construcción de nuevos pozos en sector Llay Llay, valle del Aconcagua, región de Valparaíso'.
  • La Contraloría General se abstuvo de dar curso al instrumento que aprobaba dicho pago, considerando que no se cumplían las exigencias reglamentarias.
  • El análisis se sustenta en los artículos 146 y 147 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el Decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.
  • Se cuestionó un aumento de plazo de 105 días, pactado en convenios previos (1 y 2), que era la base para la indemnización reclamada.
  • La causal invocada para dicho aumento de plazo fue la demora en la constitución de una servi...

Desbloquea el contenido completo gratis

Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.

Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con

Investigación Jurídica con IA

Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.

Prueba ahora