Contraloría - Dictamen N° 33549 2016
Dictamen Contraloría: Incumplimiento en indemnización por mayores gastos generales
Abstracto
La Contraloría General determina que la Municipalidad de Cerro Navia incumplió un dictamen previo al no considerar la indemnización por mayores gastos generales en la liquidación de un contrato de obras públicas, a pesar de la aprobación de los financiadores.
Resumen
- Materia: Contrato de obras públicas, liquidación, indemnización, mayores gastos generales.
- Dictamen Analizado: Dictamen N° 033549N16 de la Contraloría General de la República.
- Determinación Clave Previa: El Dictamen N° 28.278/2014 de la Contraloría General de la República estableció la procedencia del pago de una indemnización por mayores gastos generales.
- Objeto Contractual: La indemnización reclamada se vincula a un contrato de obras públicas para la "Reposición Escuela N° 379, Leonardo Da Vinci" de la Municipalidad de Cerro Navia.
- Causa de la Indemnización: Los mayores gastos generales se derivan de la paralización de las faenas del contrato a suma alzada.
- Normativa Aplicable a Indemnización: La compensación prevista se fundamenta en el artículo 148 del decreto N° 75, de 200...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora