Contraloría - Dictamen N° 45251 2016
Dictamen CGR: Cumplimiento municipal de regularización de obras y permisos
Abstracto
La Contraloría General oficia a la Municipalidad de Cerro Navia, señalando que no ha cumplido íntegramente un dictamen anterior sobre regularización de obras, multas y paralización de trabajos, fijando un plazo perentorio para subsanar.
Resumen
- El Dictamen N° 045251N16 se originó a raíz de la comunicación de la Municipalidad de Cerro Navia sobre actuaciones para cumplir el Dictamen N° 6.022, de 2016.
- El Dictamen N° 6.022/2016 resolvió que la obligación del contratista de obtener permisos municipales se circunscribe a las obras contratadas, y la regularización general del edificio es responsabilidad de la municipalidad.
- El Dictamen N° 6.022/2016 determinó que resulta improcedente la aplicación de multas y el cobro de garantías al contratista si el impedimento para obtener permisos se debe a la falta de regularización por parte de la municipalidad.
- Adicionalmente, el Dictamen N° 6.022/2016 exigió que la paralización de obras por la municipalidad debía ajustarse al artículo 5.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Const...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora