Contraloría - Dictamen N° 46840 2016

Contraloría analiza reclamación de contratista por mayores gastos generales en obra de Carabineros, evaluando procedencia de indemnizaciones según normativa aplicable y bases contractuales, instruyendo diligencias.

• El dictamen aborda la reclamación de Ingecons Ltda. por mayores gastos generales en el contrato de obra "Reposición Escuela de Caballería, 51ª Comisaría Montada y Departamentos Asociados de Carabineros".
• Se aplica el Decreto N° 294, de 1995, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Ejecución de Obras de Carácter Policial de Carabineros de Chile, especialmente sus artículos 47, 102 y 103, así como el Decreto N° 61, de 2011, sobre normativa sísmica.
• El contratista reclamó una indemnización por mayores gastos generales incurridos a raíz de la demora en la actualización del proyecto a la normativa sísmica.
• El artículo 102 del reglamento permite la modificación del programa de trabajo y la indemnización por perjuicios si hay circunstancias especiales y las modifi...