Contraloría - Dictamen N° 74733 2016

La Contraloría General rechaza la solicitud de reconsideración para el pago de mayores gastos generales en un contrato de obras públicas, al no configurarse la falta de entrega del terreno como causa imputable de atraso según la normativa aplicable.

• El Decreto N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprueba las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, estableciendo el derecho a indemnización por mayores gastos generales en casos de atrasos contractuales.
• El artículo 92 del Decreto N° 236/2002 estipula que si la falta de entrega del terreno o de los planos no es imputable al contratista y le ocasiona atrasos, se aumentará el plazo del contrato y dará derecho a reajuste y pago de mayores gastos generales.
• El artículo 90 del mismo reglamento detalla la forma de cálculo para los mayores gastos generales indemnizables cuando se amplíe el plazo del contrato en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.
• El contrato en cuestión, denominado "Erradicación de Familia...