Contraloría - Dictamen N° 77764 2016

La Contraloría determina que la Municipalidad de Providencia debe recalcular el plazo y las multas de un contrato de obra pública, considerando las ampliaciones de trabajo ejecutadas por el contratista, bajo apercibimiento legal.

• Dictamen N° 8.822/2015 estableció que cuando en un contrato de obra pública se ejecutan trabajos adicionales sin la debida extensión de plazo convencional, la entidad contratante debe ponderar el tiempo empleado en dichas obras para determinar las multas aplicables.
• La Contraloría General reiteró la instrucción sobre la necesidad de evaluar el tiempo dedicado a obras adicionales para el cálculo de multas en los dictámenes Nos 67.038/2015 y 26.908/2016.
• La Municipalidad de Providencia informó sobre las actuaciones realizadas en cumplimiento del dictamen N° 8.822/2015, relativo al contrato de Mejoramiento Parque Uruguay.
• La contratista solicitó una prórroga de plazo para la ejecución de obras del contrato Mejoramiento Parque Uruguay, fundamentada en aumentos de obra.
• La Dirección J...