Contraloría - Dictamen N° 89323 2016
CGR Abstiene Toma de Razón Indemnización por Contrato Obras Públicas
Abstracto
La Contraloría General se abstiene de dar curso a un instrumento que aprueba el pago de indemnización para un contrato de obras públicas, al no configurarse la causal legal exigida en el artículo 138 del Reglamento para Contratos de Obra Pública.
Resumen
- La Contraloría General de la República (CGR) se abstiene de dar curso a un instrumento que buscaba aprobar el pago de indemnización por gastos directos en el contrato denominado "Ampliación Ruta 28, Sector Cruce Ruta 5 (La Negra)-Antofagasta, Tramo Dm. 0.000,00 - Dm. 6.000,00, Región de Antofagasta".
- El instrumento rechazado pretendía dejar sin efecto las resoluciones Nos. 45 y 183, ambas de 2015, emitidas por la Dirección General de Obras Públicas, para aprobar el pago de dicha indemnización.
- La pretensión de pago de indemnización se fundamentaba en la causal establecida en el artículo 138 del Reglamento para Contratos de Obra Pública, aprobado por Decreto N° 75, de 2004.
- El artículo 138 del Reglamento exige que la falta de entrega de terrenos ocasione un atraso al contratista en ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora