Contraloría - Dictamen N° 90234 2016
Dictamen Contraloría: Indemnización por aumento de plazo y recepción tácita de obra
Abstracto
La Contraloría determina que la indemnización por mayores gastos generales en un contrato de obra debe ajustarse a las normas sobre aumento de plazo, y que la explotación anticipada de obras sin recepción formal implica entrega anticipada al uso, eximiendo al contratista de ciertas responsabilidades.
Resumen
- El contrato analizado corresponde a la 'Normalización Hospital Regional de Talca', regido por las bases administrativas y especificaciones técnicas aprobadas por resolución N° 918 de 2009 y modificadas por resolución N° 706 de 2010, con 14 adendas que contemplan aumentos de obra y de plazo.
- Una comisión integrada por representantes del adjudicatario, servicio mandante y Ministerio de Salud analizó discrepancias contractuales, concluyendo que procedía pagar al contratista $5.834.226.103 más reajustes por indemnización de costos asociados a aumentos de plazo (equivalentes a 665 días) originados en 'circunstancias especiales'.
- Se definen 'circunstancias especiales' como cuestiones de hecho no imputables a las partes, que pueden ser imprevisibles y cuya resistibilidad genera un desequili...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora