Contraloría - Dictamen N° 90274 2016

Contraloría ordena a SERVIU indemnizar a contratista por mayores gastos generales debido a atraso en entrega de terreno, aplicando normativa de obras públicas.

• Constructora Vital Ltda. solicitó indemnización a SERVIU por mayores gastos generales derivados de la falta de entrega parcial de terrenos en el contrato "Construcción Parque Intercomunal Río Viejo - La Hondonada".
• La contratista invocó el artículo 92 del Decreto N° 236/2002 (MINVU), solicitando un aumento de plazo de 214 días y compensación, alegando que el atraso en la entrega del terreno le era inimputable e impactaba su programa de trabajo.
• El artículo 92 del Decreto N° 236/2002 establece que si la entrega de terrenos o planos no es imputable al contratista y le ocasiona atrasos en su programa, se aumentará el plazo contractual proporcionalmente, con derecho a reajustes y pago de mayores gastos generales según el artículo 90.
• El artículo 90 del Decreto N° 236/2002 detalla la fo...