Contraloría - Dictamen N° 90977 2016

Contraloría rechaza reconsideración sobre pago de mayores gastos generales y obra adicional en contrato a suma alzada, complementando dictamen previo e indicando necesidad de determinar responsabilidad por atraso e imputabilidad de obras.

• Naturaleza del Contrato: El documento analiza un contrato de obra pública a suma alzada, donde el contratista se compromete a ejecutar la obra por un precio fijo y global.
• Reclamo de Mayores Gastos Generales: Se examinó la solicitud de pago de mayores gastos generales por demoras en la actualización de normativas sísmicas de un proyecto de Carabineros.
• Responsabilidad del Servicio Contratante: Se reafirmó que la actualización de normativas técnicas corresponde originalmente al servicio contratante.
• Indemnización por Demoras: La indemnización por mayores gastos generales derivados de atrasos en normativas técnicas procede si el atraso no es imputable al contratista y afecta el programa de trabajo.
• Falta de Evidencia de Imputabilidad y Afectación: La Contraloría determinó que no se...