Contraloría - Dictamen N° 91669 2016
Dictamen: Mayores gastos generales y extensión de plazo en contrato de obra pública
Abstracto
La Contraloría analiza la procedencia del pago de mayores gastos generales a un contratista de obra pública por extensión de plazo, basada en modificaciones al proyecto, y requiere justificación detallada a SERVIU.
Resumen
- Asfaltos Vergara S.A., contratista del proyecto "Mejoramiento Entorno Peatonal Anfiteatro Municipal Maipú", solicitó a SERVIU el pago de mayores gastos generales derivados de una extensión contractual.
- El contrato, adjudicado mediante resolución N° 176 de 2015, contemplaba un plazo de ejecución original de 280 días corridos.
- SERVIU aprobó una extensión de plazo de 60 días corridos mediante resolución exenta N° 4.253 de 2016, argumentando la necesidad de reprogramar las obras.
- La extensión de plazo se justificó en modificaciones del proyecto, incluyendo reparos de la Municipalidad de Maipú a la instalación eléctrica y la necesidad de un nuevo arranque de agua potable y alcantarillado según oficio de Aguas Maipú N° 197 de 2016.
- El artículo 89 del decreto N° 236/2002 (Bases Generale...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora