Contraloría - Dictamen N° 11373 2017
Contraloría General: Procedencia indemnización mayores gastos generales en contratos de obras públicas
Abstracto
La Contraloría General rechaza la solicitud de indemnización por mayores gastos generales en un contrato de obra pública, al no acreditarse que la demora en la aprobación del plan de manejo forestal modificara el programa de trabajo ni aumentara el plazo contractual.
Resumen
- El dictamen aborda la solicitud de indemnización por mayores gastos generales presentada por Servicios de Ingeniería, Construcción y Proyectos SpA en un contrato de obras públicas con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
- La pretensión del contratista se basa en un presunto atraso de 42 días en la aprobación por parte de CONAF de un plan de manejo forestal, que supuestamente impactó el normal desarrollo de la obra.
- El Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 75/2004) establece en su artículo 146 que la Dirección, a recomendación del inspector fiscal, puede modificar el programa de trabajo e indemnizar al contratista si las circunstancias especiales lo aconsejan.
- El artículo 147 del mismo reglamento prevé la indemnización al contratista por mayores gastos generales...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora