Contraloría - Dictamen N° 11415 2017

La Contraloría aclara que la entrega anticipada de obra no exime de recepción formal ni de observaciones sobre calidad, y define responsabilidades sobre costos de explotación y mantenimiento de equipos según el contrato.

• La presente consulta aborda la solicitud de aclaración del dictamen N° 90.234 de 2016, relativo a un contrato de construcción y normalización de un hospital, en relación con aspectos como la recepción provisoria, los costos de explotación y las garantías.
• La jurisprudencia administrativa ha establecido que la entrega anticipada de una obra al uso por la autoridad administrativa, previa a su recepción formal, exime al contratista de la aplicación de multas por atrasos producidos desde la fecha de dicha entrega.
• Sin embargo, la entrega anticipada de una obra al uso no exime a la Administración de su deber de realizar la recepción provisoria de la obra formalmente.
• La Administración debe pronunciarse en el acto de recepción de obras acerca de la existencia de observaciones vinculadas ...