Contraloría - Dictamen N° 22170 2017
Dictamen Contraloría: Demora en reanudación de obras públicas y responsabilidades
Abstracto
Contraloría desestima denuncia por demora en obras públicas, concluyendo que SERVIU actuó conforme a derecho y que la Municipalidad de Hualpén no tuvo participación en el proceso.
Resumen
- Se atendió una presentación formulada por el Diputado Jorge Ulloa Aguillón relativa a la supuesta demora en la reanudación de trabajos en la obra pública "Corredor de Transporte Público Talcahuano-Concepción, Tramo Avenida Alessandri-Los Copihues, Tramo 4B".
- La presentación cuestionó la demora en la reanudación de obras, atribuyéndola al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) y a la Municipalidad de Hualpén, y solicitó la determinación de responsabilidades administrativas.
- El contrato original de obra pública fue adjudicado por SERVIU a una empresa mediante resolución N° 188, de 2015, con un plazo de ejecución de 480 días a partir del 5 de enero de 2016.
- A fines de 2016, el contratista original abandonó las faenas, las cuales no experimentaron avances significativos, afectand...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora