Contraloría - Dictamen N° 37405 2017
Obras públicas: Improcedencia de reajuste de precio de oferta contractual.
Abstracto
La Contraloría determina que no procede actualizar el precio de una oferta en obras públicas, a pesar de la demora administrativa en la adjudicación, si el contratista ha manifestado expresamente su voluntad de mantener su propuesta original por el monto ofertado.
Resumen
- Criterio de Equilibrio Económico Contractual: Se reafirma el principio de que en los contratos administrativos debe imperar el equilibrio económico de las prestaciones mutuas, el cual puede verse alterado por situaciones donde la Administración participa en la ocurrencia de riesgos o atrasos.
- Reconsideración de Dictamen Previo: La Contraloría Regional de Aysén, en oficio N° 1.396 de 2016, había ordenado actualizar el precio de la oferta del contrato "Construcción Complejo Fronterizo Huemules, Coyhaique" debido a demoras administrativas en la adjudicación, para restablecer el equilibrio económico.
- Argumento de la Dirección de Arquitectura para Reconsideración: La Dirección de Arquitectura solicitó la reconsideración, argumentando que la actualización resulta improcedente pues el adjud...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora