Contraloría - Dictamen N° 37515 2017

La Contraloría determina que la Administración debe actualizar el precio de una oferta adjudicada en licitación pública, debido a la demora en dictar la resolución, restableciendo el equilibrio económico del contrato.

• Contraloría analiza la solicitud de actualización del valor de una oferta adjudicada en un contrato de obras públicas, presentada por Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. por mora administrativa.
• La empresa argumenta que la demora administrativa en el proceso de adjudicación extendió la licitación más allá de los plazos, afectando el equilibrio económico de las prestaciones y generando un potencial enriquecimiento sin causa para la Administración.
• Se reitera el principio de equilibrio económico de las prestaciones mutuas en contratos administrativos, el cual debe prevalecer, asegurando el respeto a las condiciones de oferta y ejecución.
• El principio de riesgo y ventura en contratos administrativos puede ser alterado cuando situaciones imputables a la Administración modifican dicho equili...