Contraloría - Dictamen N° 40163 2017
Pago de trabajos adicionales por ampliación de plazo en contrato de obra pública
Abstracto
La Contraloría ordena a SERVIU regularizar y pagar trabajos adicionales de un plan de comunicación ejecutados tras una ampliación de plazo, aplicando principios de equilibrio económico y buena fe.
Resumen
- La recurrente, Paicaví SpA, reclama el pago de trabajos adicionales en el contrato de obra pública "Mejoramiento Interconexión Vial Temuco - Padre Las Casas", adjudicado por SERVIU.
- Los trabajos adicionales corresponden a la partida global "Plan de Comunicación y Difusión", que debió ejecutarse durante la ampliación de plazo del contrato ordenada por SERVIU.
- El SERVIU había negado el pago de estas labores, a pesar de la ampliación de plazo aprobada mediante su resolución N° 2, de 2017, que extendió el término por 365 días corridos hasta el 25 de octubre de 2017.
- La Contraloría aplica la jurisprudencia que consagra el principio de equilibrio económico de las prestaciones mutuas en contratos administrativos.
- Se invoca el principio de buena fe, que exige a las partes tender al corre...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora