Contraloría - Dictamen N° 40537 2017
Dictamen Contraloría sobre multa por atraso y cambio de materiales
Abstracto
La Contraloría analiza la aplicación de una multa por atraso en obra pública, cuestionando la justificación del cambio de materiales solicitado por la empresa y la tramitación realizada por el Servicio de Salud.
Resumen
- La Contraloría General de la República analiza la imposición de una multa por atraso en un contrato de obras públicas, a solicitud de un requerimiento ciudadano, que involucra al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) y a la empresa Arquitectura, Ingeniería y Construcción RAMIC SpA.
- El contrato objeto de análisis corresponde a la obra "Cierre Deslinde Sur, Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde", adjudicado por un monto total de $12.614.000, con un plazo de ejecución de 10 días corridos, iniciado el 20 de octubre de 2016 y con término previsto para el 30 de octubre de 2016.
- Las bases administrativas del contrato establecían multas de un 3% del monto total del contrato por cada día de atraso, deducibles de pago, y la posibilidad de término anticipado si el atraso excedía el 15...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora