Contraloría - Dictamen N° 41317 2017

Contraloría determina que tabique divisorio en contrato CARAB es obra extraordinaria, ordena su pago y recalcula multas. Aclara cobro por consumo eléctrico, limitándolo a lo exigido por la obra, considerando incumplimiento de contratista en instalación de remarcadores.

• El contrato a suma alzada denominado “Reposición Escuela de Caballería, 51ª Comisaría Montada y Departamentos Asociados de Carabineros” fue objeto de una solicitud de reconocimiento de obra extraordinaria.
• La empresa recurrente solicitó el reconocimiento del “tabique divisorio de salas de clases” como obra extraordinaria y el pago correspondiente.
• Se reclamó la aplicación de multas por atraso en la entrega de las obras.
• Se solicitó un cálculo racional y objetivo del descuento por consumo de energía eléctrica de la obra.
• La Dirección Nacional de Logística de Carabineros sostuvo que el "tabique móvil retráctil, separador de salas de clases" estaba definido en los planos del proyecto y no constituía obra extraordinaria.
• El Decreto N° 294, de 1995, del Ministerio de Defensa Naciona...