Contraloría - Dictamen N° 42083 2017
Contraloría rechaza indemnización por gastos generales en contrato de obras públicas
Abstracto
La Contraloría General se abstiene de aprobar el pago de indemnización por gastos generales en contrato de obras públicas, debido a la falta de documentación esencial y la imprecisión en el cálculo de los días de paralización indemnizables.
Resumen
- La Contraloría General se abstiene de aprobar el pago de indemnización por gastos generales de un contrato de obras públicas debido a insuficiencias documentales y de acreditación.
- El contrato analizado se denomina “Construcción caleteras ruta 5 sur, sector Lo Espejo - San Bernardo, Tramo N° 2, Caletera Poniente La Vara - San Bernardo, Región Metropolitana”.
- La indemnización solicitada por gastos generales se origina en la paralización de la obra contractual.
- Se reafirman observaciones previamente formuladas en el oficio N° 29.893, de 2017, las cuales no han sido subsanadas por la entidad competente.
- Se observa la falta de presentación de copias legibles de los libros de obra, lo cual constituye una deficiencia en la documentación requerida.
- El programa de trabajo, exigido en f...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora