Contraloría - Dictamen N° 5286 2018
Contraloría objeta justificación de modificación de contrato de obra pública vial
Abstracto
La Contraloría abstuvo curso a modificación contractual de obra vial por inconsistencias en la justificación de aumento de obras y plazos, citando falta de suficiencia en la minuta y cronograma.
Resumen
- La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso al instrumento que aprueba la modificación del contrato denominado “A.I.F. Construcción mejoramiento ruta 201-CH, sector Coñaripe-Pellaifa, tramo Dm. 226,348 al Dm. 14.898,016 comuna de Panguipulli, provincia de Valdivia, región de Los Ríos".
- La modificación contractual se fundamentó en la incorporación de dos profesionales, argumentando un aumento significativo de obras en diciembre de 2017 y la necesidad de revertir atrasos existentes.
- La Contraloría determinó que la justificación para la modificación contractual no resultaba consistente con la información proporcionada.
- Específicamente, se objetó la afirmación contenida en una minuta sobre la existencia de una "pérdida de la primera temporada estival de septiembre de...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora