Contraloría - Dictamen N° 14435 2018

La Contraloría General se abstiene de emitir pronunciamiento sobre la aplicación de multa por atraso en la entrega de robots contrabombas, por tratarse de un asunto litigioso.

• Una solicitud de pronunciamiento se dirigió a la Contraloría General respecto a la forma en que la Dirección de Logística de Carabineros de Chile aplicó una multa por atraso en la entrega de un contrato de adquisición.
• La controversia principal reside en determinar si el tiempo que un producto adquirido permanece en Aduana, a la espera de su declaración de ingreso, debe ser considerado como parte del atraso imputable al contratista.
• El solicitante, en representación de Technology Motor Group S.A., argumentó que el producto es una unidad indivisible, no susceptible de ser considerado efectivamente entregado hasta estar completamente operativo, y que el tiempo en Aduana (aproximadamente 28 días) no debió ser descontado de la multa.
• Por su parte, la Dirección de Logística de Carabiner...