Contraloría - Dictamen N° 14958 2018
Contraloría: Fuerza mayor en obra pública exime de multa por atraso
Abstracto
La Contraloría General ordena recalcular una multa por atraso en un contrato de obra pública, determinando que un caso de fuerza mayor, aun con reporte tardío, exime de sanciones y otorga derecho a ampliación de plazo.
Resumen
- La Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, aplicó una multa a Brotec Construcción SpA por un atraso de 90 días en la ejecución del contrato "Construcción Edificio Institucional Fiscalía Nacional Ministerio Público". El monto de la multa ascendió a $500.437.827.
- Brotec Construcción SpA reclamó la ilegalidad y arbitrariedad de la multa, alegando que el atraso fue causado por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, específicamente, demoras en la aprobación y ejecución de partidas eléctricas por parte de la concesionaria Chilectra.
- El contrato, adjudicado bajo modalidad de suma alzada, contemplaba un plazo original de 540 días, ampliado posteriormente a 511 días adicionales, con fecha de término pactada para el 24 de febrero de 2017. La contratista solicitó una extensión...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora