Contraloría - Dictamen N° 15339 2018

Contraloría instruye a Carabineros anular multas por atraso contractual, considerando caso fortuito que impidió cumplimiento, invalidando fecha de mora fijada administrativamente.

• Una reclamación fue presentada por don Luis Villalón Poblete, en representación de don Sidney Villalón Zamorano, solicitando la regularización de una situación previamente analizada por la Contraloría.
• La Contraloría General de la República había emitido pronunciamientos sobre la Resolución Exenta N° 373, de 2015, de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, la cual dispuso el término de un contrato de provisión e instalación de muebles de cocina y el cobro de multas por atraso.
• El dictamen N° 41.506, de 2016, indicó que la autoridad policial debía verificar si el contratista podía ingresar a las viviendas para cumplir el convenio, considerando que el término del mismo se produjo el 2 de febrero de 2015.
• El dictamen N° 84.152, de 2016, concluyó que, a la fecha en que la au...