Contraloría - Dictamen N° 21553 2018
Contraloría General: Rechazo de liquidación final de contrato de obras públicas.
Abstracto
La Contraloría General no aprobó la liquidación final de un contrato de obras públicas por insuficiente justificación de los atrasos, no vincularlos al avance real y por falta de documentación técnica esencial.
Resumen
- La Contraloría General de la República (CGR) no dio curso a la liquidación final del contrato de obras públicas "Conservación red vial, ruta A-535, sector cruce ruta A-525-Mocha", provincia del Tamarugal, región de Tarapacá.
- La aprobación de aumentos de plazo (resoluciones exentas N° 614/2015 y N° 5.130/2015 de la Dirección de Vialidad) se consideró insuficientemente fundada por la CGR.
- Se estimó improcedente que el retraso en el avance de obra se justificara por el suministro de materiales, dado que esta es una obligación inherente al contratista.
- No fue posible determinar la incidencia real de la circunstancia del retraso en el suministro de materiales sobre el programa general de trabajo del contrato.
- La documentación requerida para la "Recepción de los Elementos de Hormigón p...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora