Contraloría - Dictamen N° 21578 2018

La Contraloría determina que no procede descontar los gastos generales de modificaciones de obra del cálculo de mayores gastos generales por retraso, ya que se rigen por criterios y bases de licitación distintas.

• La consulta se refiere a la procedencia de descontar de los montos por mayores gastos generales regulados en las bases de licitación, el monto de los gastos generales propios de las modificaciones de obra que originan dicho resarcimiento.
• Las Bases Administrativas Tipo, sancionadas por la resolución N° 134 de 2014 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, establecen las reglas aplicables.
• Según el punto 28 de dichas bases, en caso de aumento de obra u obra extraordinaria que ocasione un aumento de plazo y afecte la ruta crítica, el contratista tiene derecho a solicitar el pago de mayores gastos generales.
• El monto de los mayores gastos generales se calcula sobre la base del cociente entre los gastos generales indicados en la propuesta y el plazo ofertado, determinando un valor di...