Contraloría - Dictamen N° 23908 2018
Contraloría General: Justificación de Aumentos de Plazo en Contratos de Obra Pública
Abstracto
La Contraloría General ratifica la representación de la Contraloría Regional sobre SERVIU por falta de justificación en aumentos de plazo y mayores gastos generales en contrato de obra pública, basándose en normativa y dictámenes previos.
Resumen
- La Contraloría General analiza un reclamo de Salfa S.A. relativo a la resolución del SERVIU sobre prórrogas de plazo y mayores gastos generales en un contrato de obra pública.
- El marco normativo para justificar los aumentos de plazo en contratos de obra pública está establecido en los artículos 89 y 90 del Decreto N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- El Dictamen N° 64.619/2015 estableció que el SERVIU podía indemnizar los mayores gastos generales derivados de atrasos, siempre que se presentara una justificación detallada del período de prórroga.
- El Oficio N° 3.822/2016, aludiendo al Dictamen N° 64.619/2015, ratificó la procedencia de indemnizar mayores gastos generales para secciones específicas del contrato (manzanas 2 y 4) por extensiones de plazo, reiterando la ne...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora