Contraloría - Dictamen N° 23960 2018
Análisis de multa por atraso en obra pública y cálculo de fecha de término
Abstracto
La Contraloría General rechaza reclamo de constructora contra multa por atraso en obra pública, confirmando la correcta aplicación de la sanción según normativa contractual.
Resumen
- La Contraloría General analizó un reclamo de Constructora FV S.A. contra una multa por atraso en la entrega de obras públicas, aplicada por la Dirección de Obras Hidráulicas.
- El contrato objeto de la disputa fue 'Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sector Alto Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota', adjudicado en 2015.
- La fecha de término contractual inicialmente fijada era el 29 de noviembre de 2015.
- Un informe de recepción provisoria de enero de 2016 señaló la existencia de observaciones que impedían la recepción sin subsanación.
- Se otorgó a la contratista un plazo de 45 días corridos para subsanar dichas observaciones.
- La empresa utilizó 25 días de ese plazo para ejecutar las reparaciones requeridas.
- El artículo 167 del Reglamento para Contratos de Obras Púb...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora