Contraloría - Dictamen N° 13884 2019
Dictamen Contraloría: Multa por atraso en obras Hospital Carabineros a Constructora Garafulic
Abstracto
La Contraloría rechaza reclamo de constructora contra multa por atraso en obras del Hospital de Carabineros, concluyendo que, si bien hubo demora administrativa en el suministro eléctrico, otras partidas no dependían de ello y justifican la sanción.
Resumen
- Reclamo presentado por Constructora Garafulic y Cia. Ltda. contra una multa por atraso aplicada por el Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile (HOSCAR) en el marco del contrato denominado “Obras Pensionado Servicio de Ginecología y Obstetricia 4° Piso, del Hospital de Carabineros”.
- El contrato fue adjudicado a la empresa mediante la resolución exenta N° 273, de 2016, del HOSCAR, y sus bases de licitación fueron aprobadas por la resolución exenta Nº 2.103, de 2015.
- El HOSCAR aplicó una multa por atraso en la entrega de las obras mediante su resolución exenta N° 1.960, de 2018, sancionando 11 días de retraso.
- La constructora argumentó que el atraso se debió a que no contó con la energía eléctrica necesaria para la terminación de los trabajos, responsabilidad que atribuía a la r...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora