Contraloría - Dictamen N° 14258 2019
Dictamen CGR: descuento de atraso en obras públicas por fuerza mayor
Abstracto
La Contraloría General de la República determina que Carabineros debe descontar del atraso sancionado los días en que la contratista no pudo ejecutar obras por fuerza mayor, como cortes de agua o actividades oficiales.
Resumen
- El contrato suscrito entre la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile y Constructora Alerco Limitada para la "Remodelación Laboratorio de Conservación y Restauración, y Ampliación de Baños para el Público Asistente al Museo Histórico de Carabineros" contemplaba multas por atraso en la ejecución de obras.
- La constructora solicitó descontar del atraso sancionado los días 27 de febrero de 2017 (por corte de agua) y 27 de agosto de 2017 (por actividades oficiales), alegando que fueron casos de fuerza mayor que impidieron la ejecución de trabajos.
- La Contraloría General de la República (CGR) calificó las circunstancias descritas —impedimento para trabajar por corte de agua potable y realización de actividades oficiales en dependencias de la institución— como casos de fuerz...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora