Contraloría - Dictamen N° 14810 2019
Dictamen Contraloría: Improcedencia multas por entrega anticipada de obra férrea
Abstracto
La Contraloría General declara improcedente aplicar multas por atraso a contratista que entregó anticipadamente obra férrea para uso público, aplicando jurisprudencia que exime de sanciones de atraso en tales casos.
Resumen
- El contrato consistió en la construcción y habilitación de dos vías férreas electrificadas y obras asociadas para la extensión del Biotrén a Coronel.
- El plazo contractual original de 340 días fue ampliado mediante modificaciones hasta el 30 de junio de 2016.
- La obra fue recepcionada provisoriamente con observaciones el 26 de enero de 2017.
- La empresa contratista solicitó la "recepción tácita" argumentando la puesta en servicio público de las vías férreas desde el 29 de febrero de 2016.
- La Contraloría Regional del Biobío denegó previamente la solicitud, vinculándola a la prórroga del plazo mediante Addendum N° 2.
- La jurisprudencia de la Contraloría General (dictamen N° 11.415/2017) establece que la entrega anticipada de una obra al uso, previa a su recepción formal, exime al con...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora